工程施工合同優秀范本

發包單位： (以下簡稱甲方)

承包單位：(以下簡稱乙方)

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，促進雙方共同搞好配合與協作，保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。

第一條總則

【第1句】：1工程名稱：

【第1句】：2工程地點：

【第1句】：3工程施工范圍及內容：

【第1句】：4工程造價：

本合同規定乙方以包工包料方式承包。

第二條施工期限及停工

【第2句】：1本合同全部工程項目于 20xx年 9 月14 日開工，于20xx 年12月31日竣工。

【第2句】：2在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應及時協商，以書面形式確定順延期限。

【第2句】：【第2句】：1因人力不可抗拒的'自然災害被迫停工者;

【第2句】：【第2句】：2因甲方工程計劃調整需停工者;

【第2句】：【第2句】：3因材料采購困難被迫停工者。

第三條工程占地及物資供應

【第3句】：1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。

【第3句】：2水泥由乙方在縣內采購合格產品。

【第3句】：3爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協助辦理有關手續。

第四條 工程質量要求及設計變更

【第4句】：1乙方在組織施工過程中，必須嚴格執行現行的國家和行業制定的有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系，認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理，使工程質量達到合格標準。

【第4句】：2各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工，不得降低標準。

【第4句】：3建筑材料質量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求，不準使用不符合質量要求的材料，如有違反，甲方有權要求乙方賠償一切損失，并終止合同。

【第4句】：【第3句】：1砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂)，含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。

【第4句】：【第3句】：2砼質量要求：砼標號必須達到設計要求和有關質量標準，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。

【第4句】：4允許偏差

【第4句】：【第4句】：1砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。

【第4句】：【第4句】：2若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。

第五條工程的支付

【第5句】：1工程預付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。

【第5句】：2乙方不得拖欠民工工資。

第六條工程竣工驗收、結算和保修

【第6句】：1工程竣工驗收：工程完工后，乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個月內組織有關單位和部門驗收。

【第6句】：2工程結算：乙方按甲方驗收合格的工程，結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的驗收結算清單，乙方開具建安發票到甲方財務人員處結清帳務。

第七條工傷事故

乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規程，杜絕安全事故發生，若發生安全事故，乙方自行負責。

第八條違約責任

【第8句】：1工期：竣工時間超過合同規定時間后，甲方有權從第十天開始，每天罰款工程結算款價的5%。

【第8句】：2按本合同規定，乙方若違約，甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權要求甲方給予賠償。

第九條合同份數及有效期

【第9句】：1本合同一式四份，乙方執一份，甲方三份。

【第9句】：2本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。

第十條附則

【第10句】：1本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

【第10句】：3本合同所有附件，與本合同具有同等效力。

發包單位(甲方)：(簽章)

法人委托代表：(簽 名)

工程項目負責人：(簽名)

承包單位(乙方)：(蓋公章)

法人委托代表：(簽 名)

工程項目負責人：(簽 名)

20xx年 9月15日訂立

簡易工程施工合同優秀范本

施工合同亦稱“工程合同”或“包工合同”。指發包方(建設單位)和承包方(施工單位)為完成商定的建筑安裝工程施工任務，明確相互之間權利、義務關系的書面協議。下面是關于簡易工程施工合同優秀范本的內容，歡迎閱讀！

　　簡易工程施工合同優秀范本1

合同編號：

發包方：________________

承包方：________________

簽約時間：

簽約地點：

為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

【第1句】：工程名稱：____________

【第2句】：建筑面積(工程形式)：____________

【第3句】：施工地點：________________

【第4句】：工期：【第1句】：開工：____年__月__日；【第2句】：竣工：____年__月__日；【第3句】：合同工期總共歷時____天。

【第5句】：承包形式：________

【第6句】：工程質量標準：________

【第7句】：工程價款：共計人民幣元。

【第8句】：付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。

【第9句】：質保期：____年。

【第10句】：雙方的責任義務

【第1句】：發包方的.責任義務

①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；

②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；

③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；

④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；

【第2句】：承包方的責任義務

①按發包方要求及圖紙要求進行施工；

②如期完成施工任務；

③接受發包方的技術指導和質量標準要求；

④負責發包方提供料物及設備的保護；

⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；

⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；

【第11句】：其他

【第1句】：本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

【第2句】：本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

【第3句】：合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

發包方：      承包方：

委托代理人：   委托代理人：

年月日        年月日

　　簡易工程施工合同優秀范本2

發包方（以下稱甲方）：

承包方（以下稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

第一條工程項目

【第1句】：工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

【第2句】：工程地點：麻城宋埠

【第3句】：承包方式：包工、包機械、包安全

第二條工程期限

合同工期總日歷天數10天

第三條工程價款、結算及付款方式

本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。

【第1句】：乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

【第3句】：工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。

【第4句】：費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

第四條甲乙方責任

【第1句】：甲方需把料運至安裝現場。

【第2句】：乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

【第3句】：乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

【第4句】：乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

【第5句】：乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

第五條安全施工

乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第六條獎懲責任

【第1句】：如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

【第2句】：協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第八條附則

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

甲方：            乙方：

代表：            代表：

年_____月_____日     年_____月_____日

水塔工程施工合同優秀范本

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律法規規定的原則，并結合工程具體情況，雙方達成如下協議：

【第1句】：工程概況：

【第1句】：工程名稱：抽水設備，輸水管道及水塔工程。

【第2句】：工程地點：。

【第3句】：磚混結構：水塔為磚混結構，水塔總高  ，水箱內直徑為，水箱容量為  。

【第4句】：工程用水、電：水電費由乙方自負。

【第2句】：技術與質量：

【第1句】：乙方嚴格按照國家頒發的施工驗收規范及甲方要求進行施工。

【第2句】：乙方必須加強安全管理，按規范操作，如發生一切不安全事故 甲方不負任何責任，所造成的`一切事故后果由乙方自己承擔。

【第3句】：施工工期：

本合同日歷工期為天，201 年  月  日至201  年  月  日。

【第4句】：工程造價：

水塔共計：（元）。

【第5句】：合同價款支付方法：

【第1句】：乙方先行墊資施工，待工程完工后甲方一次性支付給乙方。

【第6句】：質量保修：

保修期為三年。

【第7句】：違約責任

【第1句】：乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要 求，或發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任。

【第2句】：如甲乙雙方那方違約，處以合同價款的30%作為違約金。如發 生質量、糾紛問題時，雙方協商解決，解決不了可交當地法院解決。

【第8句】：附則：

【第1句】：本合同一式三份，雙方各執一份，存檔一份，

【第2句】：合同經雙方蓋章，簽字后生效。

甲方代表（簽字）：

乙方代表(簽字)：

年 月 日

工程建設工程施工合同范本

發包人（全稱）：

─────────────────

承包人（全稱）：

─────────────────

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

【第1句】：工程概況

工程名稱：

────────────────────

工程地點：

────────────────────

工程內容：

────────────────────

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

工程立項批準文號：

──────────────

資金來源：

────────────────────

【第2句】：工程承包范圍

承包范圍：

────────────────────

【第3句】：合同工期：

開工日期：

───────────

竣工日期：

───────────

合同工期總日歷天數     天

─────

【第4句】：質量標準

工程質量標準：

──────────────────

【第5句】：合同價款

金額（大寫）：        元（人民幣）

─────────

￥：        元

─────────

【第6句】：組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

１、本合同協議書

２、中標通知書

３、投標書及其附件

４、本合同專用條款

５、本合同通用條款

６、標準、規范及有關技術文件、相關文檔

７、圖紙

８、工程量清單

９、工程報價單或預算書

雙方有關工程的`洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

【第7句】：本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

【第8句】：承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

【第9句】：發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。